МИНСТРОЙ АО

В 2023 году в рамках реализации Региональной ПМ ПЗЗ для выполнения результата «Осуществление нового строительства (реконструкция) объектов медицинских организаций» необходимо было завершить работы по двум объектам здравоохранения Архангельской области, по которым по состоянию на 31.10.2024 отмечается высокий риск неисполнения мероприятия, а именно: 1) Врачебная амбулатория ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» по адресу: Пинежский район, с. Сура, ул. Лесная, д. 29. Техническая готовность врачебной амбулатории составляет – 46%. Строительная готовность 70%. Подрядчиком не выполнены своевременно работы. Приемку в эксплуатацию планировалось выполнить в летний период 2024 года. Генеральный подрядчик 07.06.2024 признан банкротом, объявлено конкурсное производство до 07.12.2024. В связи с вышеизложенным 20.06.2024 заказчиком в адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке, которое вступило в силу со 02.07.2024. 09.08.2024, 10.09.2024, 04.10.2024 были опубликованы извещения на проведение новых закупочных процедур. Закупки не состоялись. Планируется повторно объявлять аукцион. 2) Детская поликлиника ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно - Ясенецкого)» по адресу: г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 5. Техническая готовность детской поликлиники в г. Котлас ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ» составляет 94%. Контракт на строительство поликлиники для детского населения в г. Котлас Архангельской области заключен 22.11.2021. В связи с внесением изменений в проектную документацию, длительной поставкой материалов, производимых в иностранных государствах, в условиях действующих экономических санкций увеличением стоимости работ были нарушены сроки выполнения контракта. В соответствии с решением Арбитражного суда от 01.04.2024 по исковому заявлению подрядной организации срок завершения строительно-монтажных работ был продлен до 30.06.2024.. Контракт с подрядчиком расторгнут в одностороннем порядке с 22.07.2024. Проведена инвентаризация выполненных работ, 02.10.2024 заключен контракт на корректировку проектной документации с целью усиления конструкции, срок оказания услуг до 31.10.2024 включительно. Срок прохождения достоверности определения сметной стоимости до 30.11.2024 включительно.До 20.12.2024 планируется заключить контракт на завершение работ. По информации Министерства строительства срок завершения работ - 30.09.2025.